Извещение о проведении конкурсного отбора для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Утверждаю Генеральный директор ООО «Жилищная управляющая компания» _______________В.В. Фещак

16.11.2011 г., 14-30 часов (местное время)

Дата публикации извещения: 17 ноября 2011 г.

Предмет конкурсного отбора: право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Копейском городском округе.

ООО «Жилищная управляющая компания» проводит конкурсный отбор по следующим объектам:

Лот № 1 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, в том числе с установкой прибора учета электрической энергии многоквартирного дома 27 по пр. Победы. Стоимость СМР – 685 447,00 рублей, в том числе НДС.

Лот № 2 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, в том числе с установкой прибора учета электрической энергии многоквартирного дома 27А по пр. Победы. Стоимость СМР – 585 620,00 рублей, в том числе НДС.

Лот № 3 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, в том числе с установкой прибора учета электрической энергии многоквартирного дома 35 по пр. Победы. Стоимость СМР – 710 460,00 рублей, в том числе НДС.

Заказчик конкурсного отбора – ООО «Жилищная управляющая компания», ИНН 7411021560/КПП 741101001, 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кузнецова, д. 18, телефон – (35139) 4-22-34, контактное лицо – Сазикова Татьяна Вячеславовна, e-mail: stv@kopnet.ru

Организатор конкурсного отбора - ООО «Жилищная управляющая компания», ИНН 7411021560/КПП 741101001, 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кузнецова, д. 18.

Цена договора подряда: указана в вышеприведенных лотах данного извещения.

Денежное обеспечение заявки не предусмотрено.

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период обеспечивается в виде договора страхования Подрядчика в размере 10 % общей стоимости цены договора. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания договора подряда Сторонами.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Дата окончания работ: 20 декабря 2011 г.

Дата окончания приема заявок: 28 ноября 2011 г., до 08-00 часов (местное время).

Дата вскрытия конвертов: 28 ноября 2011 г.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.kopeysk-okrug.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кузнецова, 18, 28.11.2011 г. в 10-00 часов.

С технической и сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кузнецова, 18 (с 08-00 до 17-00 часов).

На каждый заявляемый лот Претендент предоставляет отдельный пакет документов, в виде запакованного конверта.

Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсном отборе

Для участия в конкурсном отборе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

отзывы Заказчиков (не менее 3) о качестве проделанных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;

показатель текучести кадров;

действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдения сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;

внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных) машин, механизмов, оборудования, материалов, технологий;

наличие производственных баз и их развитие;

отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе.

Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурсного отбора в конверте. На конверте указывается предмет конкурсного отбора. На конверте указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по указанному адресу. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурсного отбора регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

Приложение:

1). Формы документов.

Приложение 1 к конкурсной документации по проведению конкурсного отбора

Заявка на участие в конкурсном отборе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо

Электронный адрес участника ____________________________________________

Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

Льготы по данному конкурсному отбору не предоставляются.

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	2	3	4
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубли
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ

Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1	Опыт работы, в том числе:	шт.
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
2	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	- с опытом работы более 5 лет
3	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	шт.
4	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	шт.

Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2 к конкурсной документации по проведению конкурсного отбора

Опись входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсном отборе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3 конкурсной документации по проведению конкурсному отбору

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсном отборе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4 к конкурсной документации по проведению конкурсного отбора

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

	ФИО	Должность в компании	Стаж работы в отрасли	Стаж работы в компании	Название учебного заведения и год окончания	Примечания
1
2
3

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

Копия паспорта в количестве ____ шт.

Копия диплома в количестве ____ шт.

Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Данный текст публикуется без правок и изменений в соответствии с оригиналом. Публикация в бумажной версии газеты –22.11.2011, № 194 (17138)